酒店家具翻新协议

酒店家具翻新协议

家具维修协议书

家具维修协议书，不是所有的协议都是具有法律效益的，唯有符合法律要求的协议具有法律的约束力，很多人就是因为签订的协议不规范而导致自身的利益受损,一起看看家具维修协议书吧.

甲方：_________________

乙方：_________________

经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：

一、合同内容：

1、办公桌台：规格____________________cm，附柜：__________cm，用_________制作。

2、书柜：规格____________________（cm）。_________为主材制作。

3、椅子按国家标准的高度配套。

4、以上办公家具的款式按样板制作。

二、数量、单价及金额：

制作办公桌椅共_________套，桌台为_________元/套（含附柜），椅子为_________元/张，_________个_________书柜，为_________元/个。总金额：_________元。（备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。

以上价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。

三、质量要求：

甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果末按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济责任。）

四、加工、售后服务方式：

甲方负责全包工包料，应严格按照依照合同规定选用原材料，并接受乙方检验。甲方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响办公家具的质量时，乙方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

保修期为_________年，在保修期内，家具出现质量问题，甲方应免费修理（包括材料费和工时费）。

在保修期内，因同一严重质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，凭修理记录和有关证明，甲方应为乙方免费调换同规格型号、同样式的产品。

五、交货时间及地点：

在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_________。

产品自交货之日起90日内，发生严重质量问题，乙方可以选择退货、换货或修理。退货时，应当按原定购价格一次退清货款。

六、验收标准及方式：

甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。

七、包装、装卸、运输方式及费用：

包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。

八、付款方式及期限：

即货到验收合格后付总货款的__________%，扣留__________%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。

九、违约责任：

1、甲方违约责任：

（1）甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此而造成的损失。

（2）甲方如中途废止合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。

（3）甲方未按合同规定的质量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

（4）甲方未按合同规定包装家具，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成家具的毁损、灭失的，由甲方赔偿损失。

（5）甲方逾期交付标的物，应当按照合同规定，向乙方偿付违约金；合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向乙方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

（6）甲方实行代运或送货的标的物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付标的物的责任。

2、乙方违约责任：

（1）乙方中途变更标的物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

（2）乙方中途废止合同，属甲方提供原材料的，偿付甲方的未履行部分价款总值10%-30%的违约金。

（3）乙方如无故超过合同规定期限付款，每推迟一天按合同总额的`1%向乙方偿付违约金。

（4）超过合同规定期限领取标的物的，除偿付违约金外，还应当承担甲方实际支付的保管、保养费。乙方超过领取期限六个月不领取标的物的，甲方有权将标的物变卖所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给乙方；变卖标的物所得少于报酬、保管、保养费时，乙方还应补偿不足部分；如标的物不能变卖，应当赔偿甲方的损失。

（5）无故拒绝接收标的物，应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。

（6）变更交付标的物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。

合同双方在合同履行过程中发生纠纷的，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按合同法有关规定执行。

本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：_______________乙方：__________________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：_________________

乙方：_________________

一、总则

乙方根据甲方的需要，为甲方的家具作维护服务，并带给相应的技术咨询服务。为保障双方权益，明确双方职责，本着友好协作的精神，共同协商达成以下协议：

二、乙方服务资料及职责

在合同期内，乙方将向甲方带给合同范围内设备持续正常应用的维护服务。

1。合同签订之日起，乙方将对甲方要求，带给即时上门维护服务，带给工作时光的电话咨询服务。

2。合同期内，甲方的关键设备出现故障，导致电脑等相关设备不能正常工作，乙方应及时派维修人员上门维修，并在接到甲方有效报修电话的4小时内到达维修地点。如有其他原因不能保证按时到达，应向甲方说明理由，并在不超过_____小时到达现场对电脑等设备进行修复。

3。家具服务范围：及时解决甲方家具使用过程中出现的问题，家具服务范围包括____________________________________。对于以上范围以外的家具，乙方应尽量协助解决。

4。家具服务范围：甲方设备由乙方负责家具的维护，如因家具导致的电脑等设备不能正常运行，乙方应配合甲方寻找相应的电脑供应商维修（家具在保修期内，有电脑供应商保修）。

5。乙方维修人员到达现场后，应尽快检查出故障，给出相应的解决方案，提出维修推荐。

6。在维护过程中，乙方维护人员如需将甲方的设备搬离甲方所在地，须征得甲方同意，出具相关文字手续，并在指定时光内送还给甲方。

7。维修及维护保养工作结束时，乙方人员应出具有关维护说明（报告），或向甲方有关人员描述故障引发的原因及处理过程，以及今后在使用当中应注意的问题。

8。乙方人员在维护过程中应不接触及不泄露甲方的商业信息、商业秘密和甲方IT安全秘密的一切书面资料、图表或者其它形式的资料和信息，包括口头或视觉透露的资料和信息。

三、甲方职责

1。在合同执行期内，甲方应用心配合乙方做好维修与维护保养工作，包括带给设备的相关资料，包括设备品牌型号、规格、系统家具、设备驱动程序、设备等。

2。协议范围内设备发生故障时，甲方应及时向乙方报告故障现象，错误信息等，以便乙方及时分析故障，有准备地到现场及时解决问题。

3。对于偶发性及间歇性故障，甲方应协助乙方做好故障跟踪工作，根据乙方提出的要求及方法进行记录。

4。甲方应为乙方服务工程师带给必要的工作场地，在不影响甲方正常工作的前提下，带给维护时光。

5。在维护过程当中，所需要更换的零配件费用由甲方自得负担，不计在服务费用内（对于保修期内的零配件，由电脑供应商带给）。

6。在服务期内甲方应对乙方服务人员的工作态度，技术水平进行监督与考核，提出意见。

四、违约职责

1。由于乙方服务潜力（技术水平、服务态度等）不能满足甲方要求，不能及时到达现场进行维护的，出现因乙方服务潜力不足导致故障不能及时排除，严重影响甲方正常工作的状况，属于乙方单方面违约，甲方能够提出解除本合同。

2。甲方故意隐瞒协议内维护设备的重大故障隐患，增加乙方维护工作的困难和负担，乙方有权拒绝带给相关服务。

3。未经乙方同意，甲方擅自要求其他服务商（出现家具问题是属于电脑供应商维护的除外）带给类似服务，所造成的事故，乙方不予负责和维护。属于甲方单方面违约，乙方可要求解除本合同。

4。任何一方提前解除本合同的，如对方没有过错，应向对方付违约款为合同总价的_______%。

5。任何一方违约，应向无职责一方付赔偿金为合同总价的_______%。

五、服务地点及设备数量

甲方公司所在地：____________________________

电脑：_______台。

其他：______________

六、合同价及结算方式

（一）合同总金额为￥_______（人民币大写：_____________________元正）。

（二）结算方式：

1。签订本合同当日甲方预付定金￥_______（人民币大写：_____________________正）；

2。履行合同每个月后第一个工作日甲方付乙方￥_______（人民币大写：_______元正）；

七、协议有效期

1。本协议有效期为壹年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2。本协议自双方签章之日起生效，合同期届满自动失效，本协议一式贰份，双方各执一份。

甲方：_______________乙方：__________________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：许昌瑞贝卡大酒店有限公司

乙方：许昌市魏都川蜀佳人家具销售店

乙方接受甲方委托，为保证甲方家具的正常使用，对甲方的合同家具进行维修翻新，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着平等、互利的`原则，双方共同友好协商，一致同意按下列条款。

维修品名、数量及价格 品 名 数 量 单 价 金 额 电视柜 29个 230元/个 6670元 写字台 30个 200元/个 6000元 圆茶几 32个 75元/个 2400元 床头柜 38个 100元/个 3800元 连接板 20个 40元/个 800元 床 头 41个(1.2米) 190元/个 7790元 2个(2米) 240元/个 480元 行李架 29个 100元/个 2900元 床 体 40个(1.2米) 150元/个 6000元 4个(1.0米) 130元/个 520元 48个(0.9米) 120元/个 5760元 休闲椅脚凳 19个 340元/个 6460元 扶手椅 24个 200元/个 4800元 合 计 54380元 新做品名、数量及价格 品 名 数 量 单 价 金 额 床 头 12个(1.2米) 460元/个 5520元 2个(1.5米) 500元/个 1000元 连接板 7个 110元/个 770元 床 体 12个(1.2米) 320元/个 3840元 2个(1.5米) 380元/个 760元 合 计 11890元 以上报价含税、含运费、提供正规发票。

保证按甲方的要求完成家具维修翻新，并且及时提供售后服务 根据甲方要求交货时间(7月30日之间)交货，如逾期交货，则按合同规定支付30%违约金。

付款方式：交货验收合格后，付清货款 本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效

甲方: 盖章 乙方: 盖章

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 年 月 日

酒店装修合同范本

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 、工程地点:_________。

2 、工程内容:总建筑面积 _______平方米。

3、 承包范围_______;装饰装修人工费用_______;

4、 开工日期:_______年 _______月 _______日;竣工日期:_______年 _______月_______ 日;总工期(包括法定节假日):_______。

第二条;合同价款

1、 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):_______。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%￥:_______。

3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,￥:_______。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,￥:_______。

5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,￥:_______。

第三条;甲方责任

1、 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

2 、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3 、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5 、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1、 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2、 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4、 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;材料供应

1、 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

2、 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3、 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2、 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3、 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1、 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2、 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3 、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

5 、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

6 、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交_____________仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

发包方电话:_________ 承包方电话:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装修协议书

在生活中，很多情况下我们需要用到协议书，签订协议书可以使双方受到法律的保护。一起来参考协议书是怎么写的吧，以下是我为大家收集的装修协议书4篇，欢迎大家分享。

甲方：EE[学府名苑]物业管理公司

乙方：（住户）

丙方：（装修公司）

乙方为入住[学府名苑]的住户，现委托丙方于__年月__日至年_____月__日期间对[学府名苑]___单元进行装修。为保障工程顺利进行，并确保甲、乙、丙三方的利益及日后使用功能，三方达成如下协议：

1、乙方、丙方在装修期间应自觉遵守甲方所制定的《学府名苑住户手册及装修守则》的有关规定，确保人员安全及小区卫生。

2、乙方、丙方的施工人员凭身份证复印件到甲方物业部办理《临时施工证》，并需随身携带，以备保安人员检查。

3、丙方要将《施工许可证》张贴于施工现场门上，随时接受甲方、乙方监督管理。

4、噪音施工，物料运输，垃圾清运安排在白天时间进行。

（周一至周五）早8：30至11：30下午1：30至5：30

5、施工期间，丙方负责施工现场的安全保卫。现场有专门负责人。

6、施工现场要做到封闭施工，对通往施工单元的通道，地面予以完善的保护。

7、甲方为丙方施工人员指定出门通道，丙方人员未经许可不得使用其它设施。

8、丙方保证施工区域及公共区域整洁。做到气味不外漏，灰尘不外扬，材料不外放。

9、运输易燃易爆物品进场，需提前填写《易燃易爆物品进场单》，由甲方物业部批准后方可进场。

10、乙方、丙需向外运出物品时，应先填写《出门放行单》，甲方物业部批准后，甲方保安人员方会放行。

11、甲方负责指定垃圾堆放地，丙方不得随意丢弃，避免遗洒。

12、丙方施工应按甲方审批的图纸进行，不得随意改变。

13、丙方施工中应遵守甲方的消防条例和其它有关规定。不许在施工现场及公共区域内吸烟。

14、施工中由于丙方所造成的人员伤亡事故及经济损失，由乙方、丙方负责。

15、施工中由于丙方原因对园区内其它人员及甲方所造成的任何伤害及损失由乙方、丙方负责。

16、凡丙方人员违反上述规定，甲方有权视违规情节予以制止，限期整改，（罚款）及停止施工等处理方法。

17、本协议一式三份，于三方签字之日起生效，截止于装修工程完毕。

甲方签字（盖章） 乙方签（盖章） 丙方签字（盖章）

日期： 日期： 日期：

甲方：重庆市创达装饰工程有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。

1.2 工程内容以甲方批准。

1.3 工程承包方式：

（1） 包工、包全部材料及窗帘；

（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。

1.4 工程期限 天。

开工日期年月日。

竣工日期年月日。

1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。

第二条 合作方式

3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）

3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。

3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。

3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。

第三条 利润分配

4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。

4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）

第四条 免责

如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。

第五条 违约责任

5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或

解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。

5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

第六条 工程价款支付方式

6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。

6.2 本样板房成本价：

(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；

(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；

(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；

6.3 在此期间，

(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；

(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；

(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。

(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。

第七条 透明化

具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。

第八条 其它

未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。

第九条 附则

9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。

9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。

单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：

（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：

年 月 日年 月 日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》以及北京市公安局和安全防范工作的要求，为确保甲方实施安全防范制度并保证乙方在内施工中的安全，甲乙双方签订如下协议：

1、乙方在施工期间单元及相关区域为乙方的安全责任区域，并确定为乙方施工现场的安全负责人。该负责人的职务为；身份证号码为；紧急联系电话为，施工时乙方要确保该区域的安全。甲方管理人员监督施工现场安全。

2、乙方在施工前，应将施工方案及相关施工单位的资质证明交物业服务中心备案，按二次装修工程消防申报程序规定，办理消防审批手续。并将公安消防机构的批准文件及装修图纸等有关资料交物业服务中心审批后，方可进行施工。未经书面批准不得在内施工。

3、乙方应将消防安全工作列入施工管理的内容，经常对职工进行消防安全知识教育，并负责组织所属员工进行治安、防火知识培训，提高防范意识。遵守国家有关法规和所有安全制度，将安全责任落实到人。

4、乙方应按国家有关用人规定，将施工人员的身份证明材料报物业服务中心备案，并办理出入证件。

5、乙方人员因施工进入，必须佩戴证件，随时接受物业管理处人员的检查，按指定路线行走。不得私乘客用电梯，未经允许不得进入本工程以外区域，不得进入办公区域，不得违章作业并自觉接受甲方人员的安全查验。无证件人员，甲方有权谢绝其进入大厦。

6、乙方施工的物品在出入时，需经物业服务中心的批准，并执物业服务中心签字确认的《出门许可证》方可出入，无签字的不予放行。滥用“出门许可证”偷运财物的作偷窃行为处理。

7、乙方在施工现场应配置不少于2个灭火器，施工区域面积超过50平方米时，每超过50平米，再增加配置灭火器一个。施工现场严禁吸烟，施工人员不得携带火种。内，施工人员不得留宿。

8、乙方在施工现场的`临时用电线路与设备要符合国家安全规定，确保用电安全，严防发生触电事故，杜绝一切不安全隐患。

9、乙方在施工现场需要使用明火作业时，应遵守北京市消防局《关于加强电气焊割防火安全工作的通告》的规定，要向物业服务中心申办“动火证许可表”并制定安全措施，不准无证动火。

10、乙方在施工中使用易燃、易爆及化工用品，应有具体的安全防范措施，严格按照安全操作规范执行。乙方不准在施工现场存放超过当天使用量易燃、易爆物品，每天离场时需把易燃、易爆物品携离。

11、乙方在施工中要严防物体从高空坠落，以免伤人。

12、乙方要教育所属员工及分包单位遵守所有管理规定，如乙方所属员工及分包商的日常行为及操守违反相关规定，乙方须负责并赔偿对所造成的任何损失。

13、工程竣工时应有消防部门验收后方可交付使用。

14、甲方有权按照实际需要随时到现场进行检查装饰装修工作是否按规定及经审批的图纸进行。

15、本协议作为《装修手册》的有效组成部分，具有同等效力。

16、本协议一式两份，自签字之日起生效。

甲方： 乙方：

（盖章）： （盖章）：

年月日 年月日

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

为了促进双方的业务发展，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合作协议：

第一条：甲乙双方密切合作，乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务；甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的______日内按合同额的______%向乙方支付信息费。

第二条：为保证甲方能及时参与客户的装饰设计工作，乙方在客户签约后应及时通知甲方，由甲方联系客户提供相关服务；乙方也可向客户推荐甲方的产品及服务；由乙方推荐时甲方应向客户提供优惠价格。

第三条：甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务，如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。

第四条：如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.

第五条：乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否则视为验收合格，并按相关约定支付货款。

第六条：甲方可提供产品为：办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。

第七条：乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

第八条：本协议有效期为______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。

第九条：甲乙双方中任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任。

第十条：本协议一式______份，双方各执_____份，均具同等法律效力。

第十一条：如双方在合作时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交_______仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须接受。

甲方（签字）：

______年______月______日

乙方（签字）：

______年______月______日